Allgemeine Geschäftsbedingungen 2026

bagno sasso AG | Atelier Badumbau

 

1. Grundsatz

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Zusammenarbeit zwischen der bagno sasso AG, dem Atelier Badumbau und ihren Kunden.

Sie gelten für private Bauherrschaften, Architekten, Innenarchitekten, Generalunternehmer, Verwaltungen, Investoren, Fachplaner und ausführende Unternehmer.

Die bagno sasso AG steht für Badplanung, Bad Design, Materialberatung, Produktauswahl, Produktlieferungen, Visualisierungen und hochwertige Lösungen rund um Bad, Wasser und Architektur.

Das Atelier Badumbau ergänzt diese Leistungen als Plattform für Badumbau, Badsanierung, Bauleitung, Baukoordination und Unternehmerkoordination in der Schweiz.

2. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für sämtliche Leistungen der bagno sasso AG und des Atelier Badumbau.

Dazu gehören insbesondere:

• Beratung
• Badplanung
• Bad Design
• Material- und Farbkonzepte
• Licht- und Raumkonzepte
• 3D-Visualisierungen
• Produktlieferungen
• Spezialanfertigungen
• Ausschreibungen
• Bauleitung
• Baukoordination
• Unternehmerkoordination
• Abnahmen
• Mängelkoordination

Werden Leistungen der bagno sasso AG und des Atelier Badumbau innerhalb desselben Projektes kombiniert, bilden diese AGB eine einheitliche Vertragsgrundlage.

Für sämtliche Produktlieferungen der bagno sasso AG gelten die Verkaufs-, Liefer-, Garantie- und Zahlungsbestimmungen dieser AGB in gleicher Weise auch für Projekte, welche über das Atelier Badumbau respektiv über Ihren Bauleiter abgewickelt werden.

Dies gilt unabhängig davon, ob Produkte direkt durch die bagno sasso AG verkauft oder im Rahmen eines Projektes des Atelier Badumbau geplant, koordiniert oder geliefert werden.

3. Verhältnis zwischen bagno sasso AG und Atelier Badumbau

Die bagno sasso AG ist Anbieterin von Badplanung, Designberatung, Materialberatung, Produkten, Spezialanfertigungen und digitalen Planungsleistungen.

Das Atelier Badumbau ist die Plattform für Badumbauten, Badsanierungen, Baukoordination und Bauleitung.

Je nach Projekt kann bagno sasso AG als Lieferantin, Planerin oder Beraterin auftreten. Atelier Badumbau ( Bauleiter / Koordinationsstelle, Bauleitungsplattform oder Projektbegleiter auftreten.

Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus Offerte, Auftragsbestätigung, Planungsvertrag, Bauleitungsvertrag oder separater schriftlicher Vereinbarung.

4. SIA-orientierte Projektstruktur

Die Projektbearbeitung kann sich sinngemäss an den schweizerischen SIA-Leistungsphasen orientieren.

Dazu gehören insbesondere:

• Analyse und Bedürfnisabklärung
• Vorprojekt
• Projektplanung
• Kostenrahmen
• Material- und Produktdefinition
• Ausschreibung
• Ausführungsplanung
• Terminplanung
• Realisation
• Abnahme
• Mängelmanagement
• Projektabschluss

Eine direkte Anwendung einzelner SIA-Normen erfolgt nur, wenn dies schriftlich ausdrücklich vereinbart wurde.

5. Planung und Gestaltung

Planungs- und Gestaltungsleistungen können umfassen:

• Raumaufnahme
• Grundrisskonzept
• Badplanung
• Möblierungskonzept
• Materialkonzept
• Farbkonzept
• Lichtkonzept
• Produktauswahl
• technische Vorabklärungen
• Schnittstellenkoordination
• Detailplanung
• 3D-Visualisierung
• Präsentation
• Kostenschätzung
• Entscheidungsgrundlagen

Planungsleistungen sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

6. 3D-Visualisierung und digitale Planung

3D-Visualisierungen, Renderings, digitale Präsentationen, OFC-Daten, CAD-Daten, Vectorworks-Daten und vergleichbare Darstellungen dienen der besseren Vorstellung des Projektes.

Sie zeigen Raumwirkung, Atmosphäre, Proportionen, Materialien und Gestaltungsideen.

Abweichungen bleiben vorbehalten, insbesondere bei:

• Farben
• Lichtwirkung
• Naturstein
• Holz
• Keramik
• Glas
• Metall
• Beton
• Oberflächen
• Fugenbildern
• Materialstrukturen

Visualisierungen ersetzen keine verbindliche Werkplanung, technische Fachplanung oder Ausführungsplanung.

7. Bauleitung und Baukoordination

Ihr ausgewählter / Bauleiter die Bauleitung und Baukoordination.

Diese Leistungen können umfassen:

• Projektkoordination
• Terminplanung
• Koordination der Unternehmer
• Baustellenbesprechungen
• Baustellenprotokolle
• Qualitätskontrollen
• Kostenkontrolle
• Nachtragskontrolle
• Kontrolle von Ausführung und Materialien
• Schnittstellenkoordination
• Teilabnahmen
• Schlussabnahme
• Mängelliste
• Koordination der Nachbesserungen
• Übergabe an die Bauherrschaft

Die Bauleitung ersetzt keine Leistungen von Fachplanern, Ingenieuren, Statikern, Elektroplanern, Brandschutzplanern oder Haustechnikplanern, sofern solche Leistungen notwendig sind.

8. Unternehmer und Drittleistungen

Ausführende Unternehmer wie Sanitärinstallateure, Plattenleger, Elektriker, Schreiner, Maler, Gipser, Glaser, Baumeister oder andere Fachbetriebe bleiben selbständig verantwortlich für ihre Werkleistungen.

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, haftet bagno sasso AG beziehungsweise Atelier Badumbau nicht für Fehler, Unterlassungen, Verzögerungen oder Schäden von Drittunternehmern.

9. Pflichten der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft verpflichtet sich zur rechtzeitigen Mitwirkung.

Dazu gehören insbesondere:

• vollständige Angaben zum Objekt
• rechtzeitige Entscheide
• Freigabe von Plänen, Materialien und Produkten
• Bereitstellung notwendiger Unterlagen
• Information über bestehende Leitungen
• Information über frühere Schäden
• Information über Altlasten oder bauliche Risiken
• Sicherstellung des Baustellenzugangs
• rechtzeitige Zahlungen
• Koordination mit Eigentümern, Verwaltungen oder Nachbarn, sofern erforderlich

Verzögerungen durch fehlende Entscheide, verspätete Freigaben, unvollständige Angaben oder bauseitige Hindernisse gehen zulasten der Bauherrschaft.

10. Offerten und Preise

Offerten sind ohne anderslautende Angabe zwei Monate gültig, längstens jedoch bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres.

Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Die Preise basieren auf dem in der Offerte beschriebenen Leistungsumfang.

Bei Teilaufträgen, Projektänderungen, Währungsänderungen, Herstellerpreiserhöhungen, Materialverknappungen oder Änderungen der Transportkosten bleiben Preisanpassungen vorbehalten.

11. Beratungs-, Planungs- und Offertaufwand

Beratungen, Planungsarbeiten, Bemusterungen, Massaufnahmen, Visualisierungen, Offertüberarbeitungen, Materialkonzepte, Lichtkonzepte und Koordinationsarbeiten können nach Aufwand oder pauschal verrechnet werden.

Dies gilt insbesondere bei:

• komplexen Projekten
• mehreren Varianten
• wiederholten Änderungen
• Anpassungen auf Wunsch von Bauherrschaft, Architekt oder GU
• Spezialanfertigungen
• aufwendigen Abklärungen mit Herstellern
• zusätzlichen Besprechungen
• Objektbesichtigungen

12. Änderungen und Zusatzleistungen

Änderungen nach Freigabe von Planung, Offerte, Auftragsbestätigung oder Bauprogramm gelten als Zusatzleistungen.

Sie können Auswirkungen haben auf:

• Kosten
• Termine
• Lieferfristen
• Unternehmerkoordination
• Planungsaufwand
• Materialverfügbarkeit
• Bauablauf

Zusatzleistungen werden nach Aufwand oder gemäss Nachtrag verrechnet.

13. Urheberrechte und Nutzungsrechte

Alle Pläne, Skizzen, Visualisierungen, Renderings, CAD-Daten, Vectorworks-Daten, OFC-Daten, Materialkonzepte, Lichtkonzepte, Gestaltungsideen, Präsentationen und technischen Unterlagen bleiben geistiges Eigentum der bagno sasso AG beziehungsweise des Atelier Badumbau.

Die Weitergabe an Dritte, die Verwendung zur Einholung von Gegenofferten oder die Ausführung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung erlaubt.

Mit vollständiger Bezahlung erhält die Bauherrschaft das Recht, die Unterlagen für das vereinbarte Projekt zu nutzen.

14. Produktlieferungen

Für sämtliche Produktlieferungen gelten die Verkaufs-, Liefer-, Garantie- und Zahlungsbestimmungen dieser AGB.

Dies gilt sowohl für direkte Lieferungen durch die bagno sasso AG als auch für Produktlieferungen im Rahmen von Projekten des Atelier Badumbau.

Lieferungen erfolgen gemäss Auftragsbestätigung.

Liefertermine gelten als Richttermine, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden.

Schadenersatzansprüche wegen Lieferverzögerungen sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

15. Transport und Baustellenlogistik

Lieferungen erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart wurde, bis zur Baustelle beziehungsweise bis vor Haustüre.

Voraussetzung ist eine geeignete Zufahrt und ein zugänglicher Abladeort.

Hilfsmittel wie Kran, Lift, Spezialtransport, Zwischenlagerung oder Weitertransport bis zum Einbauort sind bauseits zu organisieren und zu bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

16. Spezialanfertigungen

Spezialanfertigungen, Massprodukte, Sonderfarben, Sonderoberflächen, Möbel, Duschtrennwände, Glasprodukte, Natursteinprodukte, Sonderarmaturen und individuell bestellte Produkte können nach Bestellung nicht annulliert oder zurückgegeben werden.

Für Spezialanfertigungen können besondere Zahlungsbedingungen verlangt werden.

17. Kontrolle der Ware

Die Bauherrschaft oder der beauftragte Unternehmer hat gelieferte Ware unmittelbar nach Erhalt zu prüfen.

Transportschäden sind sofort beim Überbringer und der bagno sasso AG zu melden.

Andere Beanstandungen sind innert angemessener Frist schriftlich zu melden.

Spätere Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, soweit es sich um verdeckte Mängel handelt.

18. Montage

Montageleistungen sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich offeriert und schriftlich bestätigt wurden.

Für Schäden durch Drittunternehmer, unsachgemässe Lagerung, falsche Montage, ungeeignete Untergründe, ungenügende Abdichtung oder ungeeignete Baustellenbedingungen wird keine Haftung übernommen.

19. Abnahme

Nach Abschluss der beauftragten Arbeiten erfolgt eine Abnahme.

Festgestellte Mängel werden in einer Mängelliste protokolliert.

Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme, sofern die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt ist.

Wird das Objekt oder die Leistung durch die Bauherrschaft genutzt, gilt dies als Abnahme, sofern keine wesentlichen Mängel schriftlich gerügt werden.

20. Mängel und Garantie

Es gelten die Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller und Lieferanten.

Für Werkleistungen von Drittunternehmern gelten deren eigenen Garantie- und Haftungsbestimmungen.

Mängel sind schriftlich und fristgerecht zu rügen.

Keine Garantie besteht insbesondere bei:

• unsachgemässer Nutzung
• falscher Reinigung
• ungeeigneten Reinigungsmitteln
• unsachgemässer Montage durch Dritte
• Beschädigungen durch Drittunternehmer
• normaler Abnutzung
• naturbedingten Materialabweichungen
• bauseitigen Mängeln
• Feuchtigkeitsschäden durch ungenügende Lüftung oder Abdichtung

21. Naturmaterialien und Oberflächen

Naturstein, Holz, Keramik, Beton, Glas, Metall und andere hochwertige Materialien können Unterschiede in Farbe, Struktur, Maserung, Einschlüssen, Poren, Schlieren, Rissen, Schwundrissen oder Oberflächenbild aufweisen.

Solche materialtypischen Eigenschaften stellen keinen Mangel dar, sofern die Gebrauchsfähigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt ist.

22. Haftung

bagno sasso AG und Atelier Badumbau haften für sorgfältige Leistungserbringung im vereinbarten Umfang.

Eine Haftung besteht nicht für:

• Fehler von Drittunternehmern
• nicht beauftragte Fachplanungen
• verdeckte Baumängel
• bestehende Leitungen
• Altlasten
• Feuchtigkeitsschäden aus bestehenden Bauteilen
• Bauverzögerungen
• Herstellerverzögerungen
• Materialverfügbarkeit
• höhere Gewalt
• behördliche Anordnungen
• Schäden aus unsachgemässer Nutzung

Die Haftung für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Verzugsfolgen und Folgeschäden wird soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.

23. Zahlungsbedingungen

Für Warenlieferungen, Spezialanfertigungen, Planungsleistungen, Visualisierungen, Bauleitung und Baukoordination können Akontozahlungen verlangt werden.

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten folgende Zahlungsbedingungen:

• Akonto bei Auftragserteilung
• Teilrechnungen nach Projektfortschritt
• Schlussrechnung nach Abschluss oder Lieferung

Bei Zahlungsverzug können Leistungen sistiert, Lieferungen zurückbehalten und offene Beträge sofort fällig gestellt werden.

Die Geltendmachung von Mängeln entbindet nicht von der Zahlungspflicht für unbestrittene Leistungen.

24. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der bagno sasso AG.

Bei Nichtzahlung kann die gelieferte Ware, soweit rechtlich zulässig, zurückgefordert werden.

25. Rücktritt und Sistierung

Bei Zahlungsverzug, Zahlungsschwierigkeiten, fehlender Mitwirkung, Projektunterbruch, Bauverzögerungen oder wesentlichen Änderungen der Verhältnisse kann bagno sasso AG beziehungsweise Atelier Badumbau Leistungen sistieren oder vom Vertrag zurücktreten.

Bereits erbrachte Leistungen, bestellte Produkte, Spezialanfertigungen und entstandene Aufwendungen bleiben geschuldet.

26. Rücknahmen

Warenrücknahmen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung möglich.

Ausgeschlossen von der Rücknahme sind insbesondere:

• Spezialanfertigungen
• Massprodukte
• bestellte Produkte aus dem Ausland
• geöffnete Verpackungen
• beschädigte Ware
• gebrauchte Ware
• Produkte nach Ablauf der Rücknahmefrist

Für Rücknahmen können Bearbeitungsgebühren und Abzüge verrechnet werden.

27. Datenschutz und Dokumentation

Projektbezogene Daten, Fotos, Pläne, Visualisierungen, E-Mails und digitale Unterlagen werden zur Projektbearbeitung gespeichert und verwendet.

Eine Veröffentlichung von Projektbildern, Referenzen oder Namen erfolgt nur mit Zustimmung der Bauherrschaft.

28. Vorrang und ergänzende Bestimmungen

Soweit diese AGB keine besondere Regelung enthalten, gelten für Produktlieferungen ergänzend die Verkaufs- und Lieferbedingungen der bagno sasso AG.

Für Planungs-, Bauleitungs- und Baukoordinationsleistungen gelten die Bestimmungen dieser AGB.

Bei Widersprüchen gehen diese AGB vor.

29. Schweizer Recht und Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht.

Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Vertragsverhältnisse ist Landquart, Kanton Graubünden, Schweiz.

30. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Abweichungen von diesen AGB bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsleitung der bagno sasso AG beziehungsweise des Atelier Badumbau.

Landquart, 2026